WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
Исковое заявление о взыскании задолженности за содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном Законом N 217-ФЗ равном для уплаты взносов членами товарищества в садоводческое некоммерческое товарищество, процентов за пользование чужими денежными средствами
Исковое заявление
о взыскании задолженности за содержание имущества общего пользования, текущий и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в
порядке, установленном Законом N 217-ФЗ равном для уплаты взносов членами товарищества в садоводческое некоммерческое товарищество, процентов за пользование чужими денежными средствами
Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного в результате падения дерева
Исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного в результате падения дерева
Исковое заявление о признании одностороннего отказа от выполнения условий договора незаконным, обязании исполнять обязательства по договору с учетом сезонного характера деятельности, обязании произвести перерасчет за период одностороннего отказа от вывоза ТБО с учетом сезонного характера деятельности
Исковое заявление
о признании одностороннего отказа от выполнения условий договора незаконным, обязании исполнять обязательства по договору с учетом сезонного характера деятельности, обязании произвести перерасчет за период одностороннего отказа от вывоза ТБО с учетом сезонного характера деятельности
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении реестровой ошибки,признании результатов межевания недействительными и установлении границ земельного участка, исключении сведений о местоположении границ земельного участка из единого государственного реестра недвижимости
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении реестровой ошибки,признании результатов межевания недействительными и установлении границ земельного участка, исключении сведений о местоположении границ земельного участка из единого государственного реестра недвижимости
ЗАЯВЛЕНИЕ об освобождении от взыскания исполнительского сбора
ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении от взыскания исполнительского сбора
Исковое заявление о взыскании денежных средств за предварительно оплаченный товар по договору поставки, пеней за невыполнение обязанности по поставке товара, процентов за пользование чужими денежными средствами
Исковое заявление
о взыскании денежных средств за предварительно
оплаченный товар по договору поставки, пеней за невыполнение обязанности по поставке товара, процентов за пользование чужими денежными средствами
Исковое заявление о признании незаконным решения об отказе в назначении пенсии, обязании включить периоды работы в страховой стаж
Исковое заявление
о признании незаконным решения об отказе в назначении пенсии,
обязании включить периоды работы в страховой стаж
Заявление о вступлении в дело в качестве соистца
Заявление
о вступлении в дело в качестве соистца
Исковое заявление о взыскании задолженностиза приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном Законом N 217-ФЗ для уплаты взносов членами товарищества равном оплате членских взносов
Исковое заявление
о взыскании задолженностиза приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном Законом N 217-ФЗ для уплаты взносов членами товарищества равном оплате
членских взносов
Исковое заявление о возмещении исполнителем убытков, причиненных в связи с нарушением сроков окончания оказания платных образовательных услуг
Исковое заявление о возмещении исполнителем убытков, причиненных в связи с нарушением сроков окончания оказания платных образовательных услуг
Исковое заявление об уменьшении стоимости образовательных услуг в связи с обнаружением недостатков оказанных образовательных услуг
Исковое заявление об уменьшении стоимости образовательных услуг в связи с обнаружением недостатков оказанных образовательных услуг
Взыскание расходов на оплату услуг представителя (юридических услуг)
Взыскание расходов на оплату услуг представителя (юридических услуг)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности на нежилое помещение (гараж)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности на нежилое помещение (гараж)
Административное исковое заявление о признании незаконным отказа в снятии с регистрационного учета
Административное исковое заявление о признании незаконным отказа в снятии с регистрационного учета