WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
Исковое заявление о признании права собственности на самовольную постройку
Исковое заявление о признании права собственности на самовольную постройку
Исковое заявление о признании права собственности после смерти продавца для совершения государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, перехода права собственности на объект недвижимости (гараж) и выдаче свидетельства о праве собственности
Исковое заявление о признании права собственности после смерти продавца для совершения государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, перехода права собственности на объект недвижимости (гараж) и выдаче свидетельства о праве собственности
Исковое заявление о признании права собственности на квартиру
Исковое заявление о признании права собственности на квартиру
Исковое заявление о признании иного лица членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
Исковое заявление о признании иного лица членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
Исковое заявление об обмене недоброкачественного товара на товар надлежащего качества, если магазин в добровольном порядке отказался заменить купленный товар
Исковое заявление об обмене недоброкачественного товара на товар надлежащего качества, если магазин в добровольном порядке отказался заменить купленный товар
ХОДАТАЙСТВО о восстановлении пропущенного срока на представление возражений относительно исполнения судебного приказа
ХОДАТАЙСТВО о восстановлении пропущенного срока на представление возражений относительно исполнения судебного приказа
Расчёт исковых требований о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за период вынужденного прогула и компенсации причинённого морального вреда
Расчёт исковых требований о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за период вынужденного прогула и компенсации причинённого морального вреда
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (медсестра по массажу)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (медсестра по массажу)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (о снятии с регистрации, о выписке из квартиры образец, шаблон, пример, форма 2023 года) о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (о снятии с регистрации, о выписке из квартиры образец, шаблон, пример, форма 2023 года) о признании утратившими право пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета
Исковое заявление о разделе жилого дома в натуре между собственниками
Исковое заявление о разделе жилого дома в натуре между собственниками
Исковое заявление о возмещении убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества по договору купли-продажи технически сложного товара
Исковое заявление о возмещении убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества по договору купли-продажи технически сложного товара
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор розничной продажи товара через Интернет
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор розничной продажи товара через Интернет
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор оказания услуг салоном красоты
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор оказания услуг салоном красоты
ОТЗЫВ на заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
ОТЗЫВ на заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании назначенной досрочной трудовой пенсии (летчик)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании назначенной досрочной трудовой пенсии (летчик)
Исковое заявление о понуждении к заключению трудового договора и о взыскании компенсации причинённого морального вреда
Исковое заявление о понуждении к заключению трудового договора и о взыскании компенсации причинённого морального вреда
Исковое заявление о признании утратившим право пользования специализированным жилым помещением
Исковое заявление
о признании утратившим
право пользования специализированным жилым помещением
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного в результате
дорожно-транспортного происшествия
Исковое заявление о взыскании денежных средств с застройщика за невыполненные обязательства по подключению к сетям газоснабжения
Исковое заявление о взыскании денежных средств с застройщика за невыполненные обязательства по подключению к сетям газоснабжения
Административное исковое заявление об оспаривании отдельных положений постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость"
Административное исковое заявление
об оспаривании отдельных положений постановления Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость"