WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании авторского вознаграждения по договору об отчуждении патента
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании авторского вознаграждения по договору об отчуждении патента
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении брака, определении места жительства ребенка и взыскании алиментов
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении брака, определении места жительства ребенка и взыскании алиментов
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании выходного пособия
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании выходного пособия
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате сумм, незаконно удержанных работодателем из заработной платы со ссылкой на счетную ошибку
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате сумм, незаконно удержанных работодателем из заработной платы со ссылкой на счетную ошибку
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора купли-продажи
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора купли-продажи
Гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением
Гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства (на приусадебный земельный участок) при неопределенности вида права владения
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства (на приусадебный земельный участок) при неопределенности вида права владения
Исковое заявление о возмещении убытков при восстановлении нарушенного права после признания договора обмена жилыми помещениями недействительным
Исковое заявление о возмещении убытков при восстановлении нарушенного права после признания договора обмена жилыми помещениями недействительным
Исковое заявление о выселении поднанимателя без предоставления другого жилого помещения вместе с проживающими с ним гражданами
Исковое заявление о выселении поднанимателя без предоставления другого жилого помещения вместе с проживающими с ним гражданами
Исковое заявление о взыскании средств на содержание внука (внучки)
Исковое заявление о взыскании средств на содержание внука (внучки)
Исковое заявление о взыскании вознаграждения по итогам годовой работы
Исковое заявление о взыскании вознаграждения по итогам годовой работы
Исковое заявление о восстановлении на работе и возмещении материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения возможности трудиться
Исковое заявление о восстановлении на работе и возмещении материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения возможности трудиться
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об определении порядка пользования земельным участком
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об определении порядка пользования земельным участком
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании завещания недействительным (в связи с нарушением порядка оформления)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании завещания недействительным (в связи с нарушением порядка оформления)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о снижении размера алиментов
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о снижении размера алиментов
ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении неправильности записи акта гражданского состояния
ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении неправильности записи акта гражданского состояния
Форма письма в налоговый орган о предъявлении исполнительного листа к исполнению
Форма письма в налоговый орган о предъявлении исполнительного листа к исполнению
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности (в порядке приватизации) на квартиру и определении долей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности (в порядке приватизации) на квартиру и определении долей
Форма и содержание искового заявления
Форма и содержание искового заявления
Исковое заявление об отмене приказов о наложении дисциплинарных взысканий и взыскании компенсации причинённого морального вреда
Исковое заявление об отмене приказов о наложении дисциплинарных взысканий и взыскании компенсации причинённого морального вреда