Личный телефон: 
Секретарь: 
© Mashenkof.ru, 2011 - 2024
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 1130000003 ИНН 71892540000007 Телефон 84950007777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 1207700000816, ИНН: 9710001804.
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление об обязании передать в собственность бесплатно (в порядке приватизации) ведомственную квартиру
Исковое заявление об обязании передать в собственность бесплатно (в порядке приватизации) ведомственную квартиру
Исковое заявление о расторжении срочного трудового договора по инициативе работника
Исковое заявление о расторжении срочного трудового договора по инициативе работника
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании безвестно отсутствующим
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании безвестно отсутствующим
СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление должника о рассрочке исполнения судебного постановления
Заявление должника о рассрочке исполнения судебного постановления
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОСНОВАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
ОСНОВАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
Расчет исковых требований о взыскании задолженности по оплате сверхурочных работ и о взыскании компенсации причиненного морального вреда
Расчет исковых требований о взыскании задолженности по оплате сверхурочных работ и о взыскании компенсации причиненного морального вреда
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации индивидуального предпринимателя, компенсации морального вреда и возмещении убытков
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации индивидуального предпринимателя, компенсации морального вреда и возмещении убытков
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным увольнения из органов внутренних дел
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным увольнения из органов внутренних дел
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Исковое заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи
Исковое заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
Исковое заявление о признании недействительным требования органа государственной власти (органа местного самоуправления) о досрочном выкупе жилого помещения
Исковое заявление о признании недействительным требования органа государственной власти (органа местного самоуправления) о досрочном выкупе жилого помещения
Исковое заявление о восстановлении на работе и возмещении материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения возможности трудиться
Исковое заявление о восстановлении на работе и возмещении материального ущерба, причиненного в результате незаконного лишения возможности трудиться
ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении факта смерти
ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении факта смерти
Возражения по акту об обнаружении налоговых правонарушений
Возражения по акту об обнаружении налоговых правонарушений
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании недействительным пункта кредитного договора, взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании недействительным пункта кредитного договора, взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда