WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании безвестно отсутствующим
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании безвестно отсутствующим
СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление должника о рассрочке исполнения судебного постановления
Заявление должника о рассрочке исполнения судебного постановления
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОСНОВАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
ОСНОВАНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
Расчет исковых требований о взыскании задолженности по оплате сверхурочных работ и о взыскании компенсации причиненного морального вреда
Расчет исковых требований о взыскании задолженности по оплате сверхурочных работ и о взыскании компенсации причиненного морального вреда
Исковое заявление о снятии с регистрационного учета бывшего собственника, признании утратившим право пользования жилым помещением (квартирой)
Исковое заявление о снятии с регистрационного учета бывшего собственника, признании утратившим право пользования жилым помещением (квартирой)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации индивидуального предпринимателя, компенсации морального вреда и возмещении убытков
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации индивидуального предпринимателя, компенсации морального вреда и возмещении убытков
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами
Исковое заявление о расторжении брака
Исковое заявление о расторжении брака
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным увольнения из органов внутренних дел
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным увольнения из органов внутренних дел
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного гражданином, дееспособность которого ограничена
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного гражданином, дееспособность которого ограничена
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного преступлением
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного преступлением
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Исковое заявление о взыскании долга по договору займа
Исковое заявление о возмещении стоимости утраченного (или недостающего) имущества, сданного на хранение
Исковое заявление о возмещении стоимости утраченного (или недостающего) имущества, сданного на хранение
Исковое заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи
Исковое заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (гараж, баня и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Исковое заявление о признании права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
Исковое заявление о признании недействительным договора обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма