WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании утратившим права пользования жилым помещением и о снятии с регистрационного учета
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании утратившим права пользования жилым помещением и о снятии с регистрационного учета
Запрос о предоставлении информации о выданных заключениях государственной экспертизы
Запрос о предоставлении информации о
выданных заключениях государственной
экспертизы
Исковое заявление о признании решения комиссии по назначению пенсии незаконным и назначении пенсии (Производитель работ, Прораб)
Исковое заявление о признании решения комиссии по назначению пенсии незаконным и назначении пенсии (Производитель работ, Прораб)
ПРЕДМЕТ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
ПРЕДМЕТ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ (ИСКА)
Структура (части) искового заявления. Из чего состоит исковое заявление?
Структура (части) искового заявления. Из чего состоит исковое заявление?
Расчет исковых требований к ответчику - Государственному учреждению – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Расчет исковых требований к ответчику - Государственному учреждению – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС)
Исковое заявление о признании права собственности на бокс, гараж, автостоянку, парковку, парковочное место, паркинг
Исковое заявление о признании права собственности на бокс, гараж, автостоянку, парковку, парковочное место, паркинг
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите деловой репутации
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании недействительными решения Совета директоров Ответчика от и решений собрания от проведенного Ответчиком в качестве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании недействительными решения Совета директоров Ответчика от и решений собрания от проведенного Ответчиком в качестве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о принудительной ликвидации
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о принудительной ликвидации
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании алиментов на содержание внука (внучки)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании алиментов на содержание внука (внучки)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об обжаловании дисциплинарного взыскания
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об обжаловании дисциплинарного взыскания
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о восстановлении на службе в полиции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о восстановлении на службе в милиции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку выплат
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании заработной платы и денежной компенсации за задержку выплат
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных виновными неправомерными действиями сотрудника полиции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных виновными неправомерными действиями сотрудника полиции
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора купли-продажи и взыскании уплаченной за товар суммы в связи с недоброкачественностью товара
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора купли-продажи и взыскании уплаченной за товар суммы в связи с недоброкачественностью товара
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (жилой дом и т.д.) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (на приусадебном земельном участке)
Исковое заявление о признании недействительными отказов органов властей в согласовании обмена квартир, предоставленных по договорам социального найма
Исковое заявление о признании недействительными отказов органов властей в согласовании обмена квартир, предоставленных по договорам социального найма
Исковое заявление об обязании передать в собственность бесплатно (в порядке приватизации) ведомственную квартиру
Исковое заявление об обязании передать в собственность бесплатно (в порядке приватизации) ведомственную квартиру
Исковое заявление о расторжении срочного трудового договора по инициативе работника
Исковое заявление о расторжении срочного трудового договора по инициативе работника