WhatsApp
© Mashenkof.ru, 2011 - 2026
Отзыв на исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы образец
|
В Арбитражный суд города Москвы |
|
115191, Москва, ул. Большая Тульская дом 17 |
|
От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Адрес: 107143, Москва, ул. 6 строение 1 ОГРН 00000000 ИНН 000000000000 Телефон 849577777777 Представитель по доверенности: Машенков Сергей Павлович Телефон 8(919)-722-05-32 |
|
Истец: Общество с Ограниченной Ответственностью "Тейл7" Адрес: 107564, Россия, Краснобогатырская, д. 38, cтр.. 2, Квартира/офис: Эт., Ком., Оф. 2,17,97, ОГРН: 00000000000, ИНН: 000000000
Дело № А40-33000/22-47-205 |
ОТЗЫВ
на исковое заявление.
В ответ на исковое заявление о взыскании денежных средств сообщаем следующее:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажное управление №» в соответствии с Платежным поручением 1251 произвело оплату по Гражданско-правовому договору 157-КС – 9 февраля 2022 года в полном размере.
Таким образом, просрочка оплаты составила 11 дней.
Расчет процентов (пени)
|
Задолженность |
Период просрочки |
Ставка |
Формула |
Неустойка |
||
|
с |
по |
дней |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
Новая задолженность на 38 595,00 руб. |
||||
|
38 595,00 |
28.01.2022 |
08.02.2022 |
12 |
8.5 |
38 595,00 × 12 × 1/300 × 8.5% |
131,22 р. |
|
Сумма основного долга: 38 595,00 руб. |
||||||
|
Сумма неустойки: 131,22 руб. |
||||||
Расчет пени, произведенный истом не верен.
На момент подачи искового заявления в суд 17 февраля 2022 года единственным правомерным требованием истца было взыскание пени в размере 131,22 рублей.
Претензия и иск в адрес ответчика не поступали.
Исковое заявление было направлено ответчиком для оплаты юридических услуг аутсорсинговой компании. Используя формальный повод о взыскании 131, 22 рублей для взыскания 10 000 рублей на оплату юридических услуг.
Представитель ответчика ООО «»
Машенков С.П. _________________________ «17» марта 2023 года
По вопросам составления исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32
Юридическое обслуживание организаций и физических лиц – www.mashenkof.ru
Исковое заявление о понуждении исполнителя безвозмездно устранить недостатки в выполненной работе
Исковое заявление о понуждении исполнителя безвозмездно устранить недостатки в выполненной работе
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор реализации туристских услуг
Исковое заявление о понуждении обязанной стороны заключить публичный договор реализации туристских услуг
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании утраченного документа недействительным
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании утраченного документа недействительным
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда
Жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
Жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (учитель физкультуры)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (учитель физкультуры)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возложении обязанности по зачислению страхового возмещения в счет погашения кредитов, компенсации морального вреда
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возложении обязанности по зачислению страхового возмещения в счет погашения кредитов, компенсации морального вреда
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка (детей)
Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка (детей)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (воспитатель)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании незаконным решения комиссии по назначению трудовой пенсии (воспитатель)
Исковое заявление о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным
Исковое заявление о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с регистрационного учета бывшего мужа
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с регистрационного учета бывшего мужа
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) должностного лица налогового органа
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) должностного лица налогового органа
ЗАЯВЛЕНИЕ о разъяснении решения суда
ЗАЯВЛЕНИЕ о разъяснении решения суда
Исковое заявление об обязании ответчика произвести замену товара
Исковое заявление об обязании ответчика произвести замену товара
Уточненное Исковое заявление о взыскании денежных средств по Гражданско-правовому договору
Уточненное Исковое заявление о взыскании денежных средств по Гражданско-правовому договору
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении убытков, причиненных утратой (или недостачей) имущества, сданного на хранение
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении убытков, причиненных утратой (или недостачей) имущества, сданного на хранение
Исковое заявление о взыскании денежных средств при расторжении договора о приобретении и предоставлении объектов недвижимости для членов жилищно-строительного кооператива
Исковое заявление о взыскании денежных средств при расторжении договора о приобретении и предоставлении объектов недвижимости для членов жилищно-строительного кооператива
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о разделе жилого дома в натуре между собственниками
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о разделе жилого дома в натуре между собственниками
Исковое заявление об обеспечении рабочим местом, взыскании компенсации за период вынужденного прогула, пособия по временной нетрудоспособности и компенсации причиненного морального вреда
Исковое заявление об обеспечении рабочим местом, взыскании компенсации
за период вынужденного прогула, пособия по временной нетрудоспособности и компенсации причиненного морального вреда
Исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости (жилой дом, квартира, жилое помещение) в силу приобретательной давности
Исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости (жилой дом, квартира, жилое помещение) в силу приобретательной давности