ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

                                               В Арбитражный суд города Москвы

                                                          115191, Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

                                                                     

                                                                     От ответчика: Общество с ограниченной

                                                                     ответственностью «Архитектурная студия И&Е»

                                                                     

                                                                     Истец: Автономная некоммерческая организация     

                                                                     «Историко-мемориальный музей

                                                                     Виктора Степановича Черномырдина»

                                                                    

                                                                     Дело № А 47-7808/2013 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЗЫВУ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Скачать дополнение к отзыву на исковое заявление в формате WORD1.docx



 

В соответствии со ст. 758 ГК РФ. – «По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат».

 Согласно ст. 759 ГК РФ. Которая носит название – «Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ» указано, что – «По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Исходя из положений ст. 759 ГК РФ наличие задания подрядчика является существенным условием договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

В ст.  762. ГК РФ указано, что заказчик обязан – «оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре».

Таким образом, законодатель особо выделил обязанность заказчика представлять подрядчику исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ и оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ, поскольку исходные данные (технические условия) являются основой для исполнения договора.

В соответствии с п. 2.1.2. Договора на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав заказчик обязан – «представить Исполнителю техническое задание, в т.ч. задание на экспозиционную часть здания и часть музейного хранилища. Также в п. 2.2.2. договора указано право Заказчика вносить пожелания и дополнения в проектные разработки Исполнителя, которое использовалось заказчиком в процессе выполнения проектных работ.

В настоящее время уже сложилась судебная практика согласно которой, исполнители, доказав, что заказчик не представил достаточных данных для проектирования, освобождаются от уплаты неустойки при условии уведомления заказчика о таких обстоятельствах. А также если у него запрашивались необходимые данные (см. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.12.2009 года № ФОЗ-7230/2009). Например, ФАС Московского округа в постановлении от 29.06.2012 г. № А40 124022/11-137-413.

Ответчик считает, что поскольку подрядчик не может выполнить обязательства без исходных данных представляемых заказчиком, то данные обязательства являются встречными по отношению друг к другу и согласно ст. 328 ГК РФ ответчик вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. В связи с тем, что неисполнение обязательства в полном объеме вызваны неисполнением истцом положений ст. 759 ГК РФ и договора, то Исполнитель в силу ст. 405, 328, 719 ГК РФ не считается просрочившим и вправе не исполнять работы, а начатые приостановить до исполнения обязательств истцом.

Кроме того, в силу ст. 393 ГК РФ для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убытками и размер требуемых убытков. Истец в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не доказал ни факт нарушения обязательства (какие конкретно обязательства ответчиком не исполнены), ни причинную связь между допущенными нарушениями и возникшими убытками.

Заключением судебной экспертизы, проведенной в деле N А50-8469/2012, установлено, что технические причины задержки сроков выполнения контракта имелись и выражались в несвоевременном предоставлении заказчиком градостроительного плана земельного участка и всех технических условий подключения объекта проектирования к сетям инженерно-технического обеспечения; в ходе выполнения работ вносились изменения в техническое задание контракта, измененное техническое задание датировано 21.11.2011, объем внесенных изменений в техническое задание повлек за собой корректировку четырех разделов проектной документации; подрядчик совершил все действия, необходимые для создания проектно-сметной документации, предусмотренной в контракте; стоимость работ, выполненных для исполнения контракта, составляет полную стоимость контракта, т.е. 2 275 500 руб.

Таким образом, надлежащее исполнение подрядчиком условий договора, в том числе, соблюдение сроков выполнения работ обусловлено не своевременным исполнением заказчиком встречного обязательства по предоставлению имеющейся у него информации, которая необходима подрядчику для надлежащего производства проектных работ.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Доказательств, подтверждающих наличие вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ по спорному контракту, истцом не представлено (статья 65 АПК РФ). Напротив, в данном случае, ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по договору в части соблюдения сроков выполнения работ связано с ненадлежащим исполнением заказчиком встречной обязанности по своевременной передаче исходных данных (статьи 328, 401, 406 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В данном случае взыскание неустойки противоречит правовой природе неустойки, относительно рассматриваемых правоотношений законодательством  предусмотрена ответственность за виновное нарушение, в связи с чем в иске следует отказать.

Скачать дополнение к отзыву на исковое заявление в формате WORD1.docx

Исковое заявление о выплате премии

Исковое заявление о выплате премии

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности в порядке наследования

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании права собственности в порядке наследования

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья

БЛАНК ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

БЛАНК ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление о признании незаконным отказа в регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации в жилом доме, обязании регистрации в жилом доме

Заявление о признании незаконным отказа в регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации в жилом доме, обязании регистрации в жилом доме

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (в порядке статьи 132 АПК РФ)

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ (в порядке статьи 132 АПК РФ)

Отказ в принятии искового заявления

Отказ в принятии искового заявления

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите нарушенных авторских прав патентообладателя - физического лица

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о защите нарушенных авторских прав патентообладателя - физического лица

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании невыплаченной премии

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании невыплаченной премии

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании заработной платы, суточных и возмещении других расходов, связанных со служебной командировкой

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании заработной платы, суточных и возмещении других расходов, связанных со служебной командировкой

Исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного неправомерным бездействием сотрудника полиции

Исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного неправомерным бездействием сотрудника милиции

Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, перехода права собственности на объект недвижимости (гараж) и выдаче свидетельства о праве собственности

Исковое заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, перехода права собственности на объект недвижимости (гараж) и выдаче свидетельства о праве собственности

Исковое заявление об изменении договора социального найма жилого помещения в связи с объединением нанимателей в одну семью

Исковое заявление об изменении договора социального найма жилого помещения в связи с объединением нанимателей в одну семью

Исковое заявление о признании недействительным решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (для собственника)

Исковое заявление о признании недействительным решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (для собственника)

Исковое заявление о взыскании денежных компенсаций при переезде на работу в другую местность

Исковое заявление о взыскании денежных компенсаций при переезде на работу в другую местность

Поделиться в социальных сетях:

Контакты

Юрист - Машенков Сергей Павлович

oihlo2hpdji.jpg

593.png WhatsApp 

depositphotos_107592380-stock-illustration-icon-of-paper-plane-white.jpg Telegram 

images.pngЛичный телефон:

8 (919)-722-05-32

5611356.pngСекретарь: 

8 (985) 445-55-95

images.png  E-mail:

mashenkov.s@yandex.ru

 

 

 

счетчик посещений