© Mashenkof.ru, 2011 - 2024
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Скачать государственный контракт в формате WORD5432.docx
(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996г. № 74)
Регистрационный № г.Москва " " 199
Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
"Государственный Заказчик", в лице заместителя министра Осадчих Анатолия Ивановича, действую-
щего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и , именуемое(ый)
в дальнейшем "Исполнитель", в лице , действующего на основании -, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. Предмет государственного контракта
1.1. Государственный Заказчик поручает и оплачивает расходы, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по выполнению работы (поставок продукции) по теме:
Предусмотренная контрактом работа выполняется согласно пункту
. Федеральной целевой программы " " в рамках
Федеральной комплексной программы "Социальная поддержка инвалидов", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 59.
1.2. Работа выполняется в соответствии с научными, техническими, технико-экономическими
и другими требованиями, утвержденными Государственным Заказчиком " " 199 г. и
согласованными Исполнителем " " 199 г. в техническом задании, которое является
неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1) .
1.3. Требования к содержанию, этапность и сроки выполнения работ определяются согласован-
ным сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (при-
ложение 2).
Срок сдачи работы - ,
Работы, не предусмотренные настоящим контрактом, оформляются дополнительным соглашением.
1.4. Внедрение научно-технической продукции осуществляется по письменному согласованию
с Государственным Заказчиком.
* Приложения не приводятся. - Прим. сост.
1.5. Исполнитель обеспечивает сертификацию научно-технической продукции в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификации подлежат опытные образ-
цы и серийная продукция.
1.6. По требованию Государственного Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую доку-
ментацию по работам, выполняемым в рамках настоящего контракта, в том числе первичные доку-
менты бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности, а также договоры с контраген-
тами (сторонними организациями) и представленную ими научно-техническую и иную отчетную до-
кументацию.
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Приемка работ Исполнителя осуществляется Государственным Заказчиком в соответствии
с требованиями, указанными в пп. 1.2 и 1.3 настоящего контракта.
2.2. При завершении работы (этапа) Исполнитель представляет Государственному Заказчику дву-
сторонний акт сдачи-приемки работы с приложением к нему материалов, предусмотренных техниче-
ским заданием и календарным планом.
2.3. Исполнитель обязан в срок до " " 199 г. уведомить Государственного Заказчи-
ка о готовности к проведению приемочных испытаний (государст-
венной приемки).
2.4. По представлению Исполнителя Государственный Заказчик обязан в течение
дней утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний
(государственной приемки) научно-техническвй и иной продукции, изготовленной (поставленной)
Исполнителем по настоящему контракту для федеральных государственных нужд.
2.5. Государственный Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки ра-
боты и отчетных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-
приемки или мотивированный отказ.
2.6. По решению Государственного Заказчика несоответствие результатов работы требованиям
технического задания и календарного плана оформляется двусторонним актом с перечнем необходи-
мых доработок, после чего Исполнитель обязан в согласованные с Государственным Заказчиком сро-
ки произвести необходимые исправления и доработки без дополнительной оплаты в пределах кон-
трактной цены.
2.7. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость доработки или измене-
ния условий в отличие от первоначального технического задания, а в соответствии с этим изменения
содержания работ по требованию Государственного Заказчика, эти работы проводятся по дополни-
тельному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
2.8. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы (этапа) Государственный Заказчик по
взаимному согласованию может принять и оплатить работы досрочно в порядке, установленном на-
стоящим разделом.
3. Стоимость работ и порядок рйсчетов
3.1. За выполненную работу (этап) согласно настоящему контракту Государственный Заказчик пе-
речисляет Исполнителю ( ) руб. в соответ-
ствии с утвержденным сторонами протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3), яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Исполнитель прилагает к протоколу согла-
шения о контрактной цене структуру цены, расшифровки по статьям затрат, пояснительную записку и
несет ответственность за необоснованное завышение контрактной цены.
3.2. Оплата работы (этапа) производится после сдачи Исполнителем и приемки Государственным
Заказчиком выполненной работы (этапа), оформленной актом сдачи-приемки. Счета Исполнителя с
приложенными к ним актами сдачи-приемки работ оплачиваются Государственным Заказчиком в
установленном настоящим контрактом порядке.
Продукция поставляется предприятиями и организациями-изготовителями (грузоотправителями)
непосредственно в адреса получателей (потребителей), указанных Государственным Заказчиком в
заказах-спецификациях, прилагаемых к настоящему контракту.
3.3. Расчеты за поставляемую продукцию по согласованию сторон осуществляются в следующей
форме (в следующих формах):
Днем поставки продукции считается дата
указанная грузоотправителем (Исполнителем) в пункте отгрузки.
3.4. Оплата производится поэтапно по ценам, указанным в протоколе соглашения о контрактной
цене.
3.5. Государственный Заказчик в -дневный срок с даты вступления в силу настоя-
щего контракта производит выплату Исполнителю аванса в размере % от стоимости вы-
полнения работ по контракту, т.е.
( ) РУб.
3.6. Контракт финансируется Государственным Заказчиком за счет средств федерального бюджета
и налогом на добавленную стоимость, а также специальным налогом не облагается.
3.7. Финансирование работ (услуг) Исполнителя осуществляется с расчетного счета Государст-
венного Заказчика или через уполномоченный Государственным Заказчиком
, именуемый в дальнейшем "Банк", путем открытия
текущего счета Исполнителю и зачисления на него средств в соответствии с платежньши поручения-
ми Государственного Заказчика и завизированными Государственным Заказчиком актами сдачи-
приемки этапов выполненных работ или работы в целом.
3.8. Для открытия текущего счета и начала финансирования Исполнитель в течение пяти банков-
ских дней со дня подписания настоящего контракта представляет Банку пакет документов по согласо-
ванному перечню и заключает с ним договор на обслуживание. Стоимость обслуживания Банком учи-
тывается Исполнителем в общей стоимости работ.
3.9. В случае прекращения работ по контракту по соглашению сторон или по вине Государствен-
ного Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с уче-
том уровня рентабельности, предусмотренного структурой контрактной цены.
3.10. Распределение экономии и убытков, возникших при выполнении заказа на закупку и постав-
ку продукции для государственных нужд, осуществляется в соответствии с утвержденным сторонами
протоколом соглашения о распределении экономии и возникших убытков (приложение 4).
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель отвечает по своим обязательствам по настоящему контракту всем принадлежа-
щим ему имуществом.
4.2. В случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения работ по контракту, установлен-
ных календарным планом, Исполнитель уплачивает Государственному Заказчику пеню в размере
0,1% стоимости не выполненных в срок'работ за каждый день просрочки.
4.3. В случае несоответствия результатов работы требованиям технического задания и календар-
ного плана контракт может быть расторгнут Государственным Заказчиком в одностороннем порядке,
а Исполнитель обязуется в месячный срок возместить понесенный Государственным Заказчиком
ущерб в сумме перечисленных по контракту средств с выплатой неустойки в размере 26% суммы,
подлежащей возмещению, за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной
ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по
договору работ.
4.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного ре-
зультата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, сторона, выяснившая это, обязана
приостановить их, поставив письменно в известность противоположную сторону в 3-дневный срок
после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос
о целесообразности продолжения работ.
В случае установления экспертным органом Государственного Заказчика вины Исполнителя или
принятого им ошибочного решения, приведшего к отрицательному результату, последний обязуется в
месячный срок возместить понесенный Государственным Заказчиком ущерб в сумме перечисленных
по контракту средств с выплатой неустойки в размере 26% суммы, подлежащей возмещению, за поль-
зование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в
месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.5. В случае нецелевого использования денежных средств, инвестируемых Государственным За-
казчиком для выполнения работ по государственному контракту, Исполнитель в месячный срок со
дня установления данного факта уплачивает Государственному Заказчику неустойку в размере ис-
пользованных средств по действующей учетной банковской ставке по курсу Центрального банка Рос-
сии, установленному на день перечисления денежных средств.
4.6. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война
и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполне-
ния своих обязательств по контракту, письменно извещает другую сторону о прекращении выполне-
ния обязательств по контракту с указанием причин неисполнения.
4.7. Исполнитель по требованию Государственного Заказчика своими средствами и за свой счет
в срок, согласованный с Государственным Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при вы-
полнении работ по его вине.
В случае неустранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный сторонами срок Ис-
полнитель уплачивает Государственному Заказчику неустойку в размере % стоимости работ,
подлежащих исправлению. •
4.8. В случае полного или частичного невыполнения государственного контракта одной из сторон
последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
4.9. За несвоевременную приемку работ либо необоснованный отказ от приемки работ по кон-
тракту Государственный Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % контракт-
ной цены работы (этапа) за каждый просроченный день и дополнительно % при просрочке
более дней.
4.10. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
5. Дополнительные условия
5.1. Стоимость приобретаемого сырья, материалов, оборудования и комплектующих изделий
включается в цену конечной продукции исходя из уровня цен на дату выдачи аванса.
5.2. Перераспределение Исполнителем средств по статьям калькуляции расходов после утвержде-
ния протокола согласования контрактной цены осуществляется только по письменному согласованию
с Государственным Заказчиком. Превышение затрат по статьям калькуляции, допущенное Исполни-
телем (соисполнителем) без согласования с Государственным Заказчиком, компенсируется за счет
собственных средств Исполнителя (соисполнителя).
5.3. На 199 и последующие годы Исполнитель согласовывает с Государственным Заказчиком
(после утверждения Государственному Заказчику объема бюджетных ассигнований по соответст-
вующей федеральной программе) уточненную ведомость исполнения работы по контракту и оформ-
ляет дополнительное соглашение.
5.4. Государственный Заказчик является собственником созданной по контракту научно-
технической продукции.
5.5. Авторские права на созданную по контракту научно-техническую продукцию принадлежат
Патентование и другие формы правовой защиты разработанной интеллектуальной собственности
(регистрация полезных моделей, товарных знаков, промышленных образцов и т.п.) осуществляется
в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.
Передача третьим лицам прав пользования на объекты интеллектуальной собственности осущест-
вляется . При-
быль, полученная от передачи на возмездной основе права пользования совместной интеллектуальной
собственностью третьим лицам, распределяется в соответствии с дополнительным соглашением, за-
ключаемым сторонами.
5.6. Приобретенные на средства Государственного Заказчика материалы и оборудование, а также
изготовленные средства технологического и другого оснащения являются собственностью Государст-
венного Заказчика.
До окончательного расчета по работе Исполнитель представляет Государственному Заказчику акт
инвентаризации перечисленных материальных ценностей, находящихся у Исполнителя и соисполни-
телей.
5.7. Исполнитель вправе при исполнении государственного контракта приобретать импортные
оборудование, оснащение и материалы вместо отечественных, перечисленных в расшифровках затрат,
в пределах выделенных ассигнований по согласованию с Государственным Заказчиком, за исключе-
нием случаев, когда приобретение (или производство) аналогичного отечественного оборудования,
оснащения и материалов невозможно или экономически нецелесообразно.
5.8. Исполнитель обязан в договорах со всеми соисполнителями работ, а также во всех платежных
документах записывать: "Налогом на добавленную стоимость не облагается. Основание: Закон РФ "О
налоге на добавленную стоимость", Инструкция Госналогслужбы России от 9 декабря 1992 г. с изме-
нениями и дополнениями".
5.9. Расчет контрактной цены произведен в ценах на 199 г. При выделении Го-
сударственному Заказчику уточненных Правительством Российской Федерации ассигнований цена
уточняется.
5.10. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и орга-
низационной структуры Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Го-
сударственного Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя стороной контракта
является его правопреемник.
5.11. При передаче сведений о содержании и сроках работ по контракту в средства массовой ин-
формации и представлении результатов работ на выставках, биржах, ярмарках, семинарах, конферен-
циях и т.п. ссылка на Государственного Заказчика в лице Министерства социальной защиты населе-
ния Российской Федерации обязательна. При нарушении данного пункта Исполнитель уплачивает
Государственному Заказчику штраф в размере 25% стоимости работ по контракту.
5.12. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными со-
глашениями и подписываются правомочными представителями сторон.
5.13. По требованию Государственного Заказчика на заключительном этапе работы Исполнителем
подписывается совместное решение, являющееся неотъемлемой частью контракта, о порядке и усло-
виях реализации результатов работы, включая передачу (внедрение} научно-технической продукции
третьим лицам (на серийные заводы-изготовители), согласовываются условия соблюдения прав соб-
ственности сторон, порядка и долей распределения прибыли (дивидендов) при последующей модер-
низации (совершенствовании) созданной по настоящему контракту продукции.
5.14. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если
стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
6. Срок действия контракта, юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Срок действия контракта: с даты подписания по " " 199 г. Начало и окончание
работ по контракту осуществляются в соответствии с календарным планом.
Контракт составлен в трех экземплярах: два экземпляра - для Государственного Заказчика
и один - для Исполнителя.
-
Государственный Заказчик:
Юридический адрес: 103715, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1.
Расчетный (бюджетный) счет № 66120154 в ОПЕРУ Центробанка Российской Федерации МФО
191027.
Телефон:
Телекс:
Факс:
Исполнитель:
Юридический адрес: '
Расчетный счет:
Телефон:
Телекс:
Факс:
Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:
техническое задание (приложение 1);
календарный план выполнения работ (приложение 2);
протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3);
протокол соглашения о распределении незапланированной прибыли и возникших по не завися-
щим от сторон причинам убытков (приложение 4).
Государственный Заказчик Исполнитель
(А.И. Осадчих) ( )
М.П. М.П.
Скачать государственный контракт в формате WORD5432.docx
По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону - 8 (919) 722-05-32
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц - www.mashenkof.ru