Заключение нового договора поставки до прекращения текущего договора препятствует признанию судом нового договора совершенным взамен текущего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.04.2011 по делу N А56-13159/2010

"...ООО "С" в связи с нарушением ООО "З " срока поставки товара на сумму 149 651 руб. 50 коп. направило последнему претензию от 21.12.2009 в которой, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору от 27.08.2009 N М43/09, указало на его обязанность уплатить помимо основного долга также сумму 474 127 руб. 97 коп. - разницу в стоимости недопоставленного ответчиком товара и стоимости товара, закупленного ООО "С " у других поставщиков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 524 ГК РФ если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 524 ГК РФ, не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 ГК РФ (пункт 4 статьи 524 ГК РФ).

Поскольку ответчик своевременно не поставил истцу товар по договору поставки от 27.08.2009 N М43/09, ООО "С" было вынуждено заключить договор с другим поставщиком.

В ходе рассмотрения дела суды установили, что истец, с целью исполнения своих обязательств по договору подряда от 07.02.2008 N ТР07/02/08 по которому он выступает в качестве подрядчика, заключил договор от 11.01.2010 N 1101/3 с обществом с ограниченной ответственностью "Т" на поставку сэндвич-панелей. При этом, стоимость этого товара по договору от 11.01.2010 N 1101/3 составила 840 руб. за 1 кв. м, в то время как стоимость аналогичного товара по заключенному с ответчиком договору поставки от 27.08.2009 N М43/09 составляла 750 руб. за 1 кв. м. В связи с необходимостью приобретения сэндвич-панелей по более высокой цене у истца образовались дополнительные расходы в сумме 294 388 руб. 50 коп.

Отказывая ООО "С" в удовлетворении требования о взыскании с ООО "З 203 345 руб. убытков и 53 605 руб. 90 коп. неустойки (с учетом уточнения требований), суд первой инстанции исходил из того, что на дату последней поставки договор от 27.08.2009 N М43/09 был действующим. В связи с этим истец необоснованно отказался от приемки последней партии продукции, следовательно, ответчик не может нести ответственность за убытки, возникшие у истца в связи с заключением договора с другой организацией.

Суд кассационной инстанции считает, что суды первой и апелляционной инстанций правильно установили обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследовали представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи с учетом доводов и возражений сторон. Выводы судов о применении норм права являются правильными..."

По всем юридическим вопросам обращайтесь к квалифицированным юристам по тел. – 8 (919) 722-05-32
Юридическая помощь www.mashenkof.ru - качественные услуги за разумную цену.
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц.