Договор на поставку молока

ДОГОВОРА   №  ___

на  исполнение заказа

Скачать в WORD

       г. Москва                      «   » ____________________2017    г.

     ___________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и  ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,  на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201  года заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1.      Предмет Договора

1.1.      Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства  поставить молоко  в здание, расположенное по адресу: ____________ в количестве и ассортименте, указанным  в Спецификации поставляемых товаров (приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее –  Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары),  в Техническом задании (приложение № 5 к настоящему Договору) и в сроки, установленные в Графике поставки (приложение № 2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – График поставки).

1.2.      Поставка молока, разгрузка и подъем по этажам осуществляется силами и за счет Поставщика в места, указанные Заказчиком.

1.3.      Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором  порядке, форме и размере.

Статья 2.      Цена Договора и порядок расчетов

2.1.      Цена Договора  составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее - Цена Договора).

2.2.      Цена Договора включает общую стоимость молока (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке молока (и оказанию сопутствующих услуг) по Договору.

2.3.      Стоимость упаковки, погрузо-разгрузочных работ, подъема по этажам, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, кроме индивидуального, таможенному оформлению и страхованию включены в цену договора.

2.4.      Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Поставщика, указанный в ст. 13 настоящего Договора.   В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Договора.

2.6.      Оплата Цены Договора  производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета фактуры и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора, товарно-транспортных накладных (п. 4.10 настоящего Договора) и после предоставления всех документов  (сертификатов,  обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,  паспортов и сертификатов на молоко, и т.д.)  в течение 5 пяти банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Договора.

Статья 3.      Сроки поставки

3.1.      В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.      Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны обязаны подписать График поставки.

3.3.      Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договора в  полном объеме до «31» декабря   2017г.

Статья 4.      Порядок приемки товаров

4.1.      Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

-          «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;

-          «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.

4.2.      Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение № 2 к настоящему Договору).

4.3.      Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, подъема по этажам, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4.      Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать характеристикам, указанным в приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5.      Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

4.6.      Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7.      Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.8.      Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.9.      Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в день поставки товара или за его счет.

4.10.    В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11.    В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора.

4.12.    В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 1 (одного) дня с момента заявления Заказчиком такого требования.

4.13.    По итогам приемки товара (и сопутствующих услуг) при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (и сопутствующих услуг) Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Статья 5.      Права и обязанности Сторон

5.1.      Заказчик вправе:

5.1.1.   Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2.   Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3.   Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4.   Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5.   Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.1.6.   Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2.      Заказчик обязан:

5.2.1.   Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.

5.2.2.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

5.2.3.   В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.4.   При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.3.      Поставщик вправе:

5.3.1.   Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору.

5.3.2.   Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Договора.

5.3.3.   Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4.      Поставщик обязан:

5.4.1.   Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.

5.4.2.   Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3.   Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4.   Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5.   Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.5.      Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1.   В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2.   Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

5.5.3.   За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причинённый ущерб) по аналогичным договорам.

Статья 6.      Гарантии

6.1.      Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

6.3.      Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении заказа .

6.4.      На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6.5. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (приложение 3 к настоящему Договору).

6.6. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Статья 7.      Ответственность Сторон

7.1.      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.

7.3.      В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (приложение 2 к настоящему Договору), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки.

7.4.      В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).

7.5.      В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара / приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

7.6.      В случае расторжения Договора  по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Договором.

7.7.      Стороны настоящего Договором освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8.      Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.9.      В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Статья 8.      Порядок расторжения Договора

8.1.      Настоящий Договор может быть расторгнут:

-          по соглашению Сторон;

-          в судебном порядке.

8.2.      Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1.   При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.2.2.   В случае просрочки поставки товара более чем на 2 (два) дня.

8.2.3.   В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

8.2.4.   В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.5.   В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6.   Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.      Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4.      Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.5.      В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

Статья 9.      Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.      Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.      При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3.      Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.      Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10.    Порядок урегулирования споров

10.1.    В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают

усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2.    Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3.    До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1.Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежать денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4.    В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 11.    Срок действия, порядок изменения Договора

11.1.    Договор вступает в силу с января 2017 г.  и действует до «31»  декабря   2017 г.

11.2.    Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 3.3. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11.3.    Договор должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.4.    Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре договоров в порядке, установленном в п. 11.3 Договора.

Статья 12.    Прочие условия

12.1.    Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2.    Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3.    Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4.    Неотъемлемыми частями Договором являются: приложение № 1 «Спецификация поставляемых товаров», приложение № 2 «График поставки», приложение № 3 «Характеристика поставляемого товара», приложение № 4 «Форма Акта приемки-передачи товара». Приложение № 5  «Техническое задание», приложение № 6  «Котировочная заявка Поставщика», приложение № 7 «Сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара».

12.5.    Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 13.    Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1

к договору

№ ___ от «____» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

                         Заказчик:                                                        Поставщик:

          ____________________                                                      ____________________

                    М.П.                                                                                            М.П.

Приложение № 2

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

                        Заказчик:                                                        Поставщик:

          ____________________                                                      ____________________

                    М.П.                                                                                            М.П.

Приложение №  3

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

                  Заказчик:                                                                             Поставщик:

          ____________________                                                      ____________________

                    М.П.                                                                                            М.П.

Приложение № 4

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Москва                                                                                «___» _________ 20___ г.

        ______________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице Главного врача _________________ ,действующего на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года,                                                                                      с одной стороны, и ____________________________________________________________,

                                                                                                          ^{(наименование организации)}

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________,

                                                                                                   ^{(должность, Ф.И.О.)}

действующего на основании ____________________________________________________,

                                                                                                              ^{(Устава, Положения, Доверенности)}

с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В соответствии с договором   №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Поставщик выполнил   обязательства    по    поставке   товаров  (И  ОКАЗАНИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ), а именно: МОЛОКО « ______________________»

2.  Фактическое   качество  товаров  (И  СОПУТСТВУЮЩИХ  УСЛУГ) соответствует (не соответствует) требованиям договора:

____________________________шт

3.  Вышеуказанные  поставки  согласно  договора  должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4.  Недостатки товаров (И СОПУТСТВУЮЩИХ  УСЛУГ) выявлены/не выявлены)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.  Результаты работ по Договору:

        Сдал:                                                                        Принял:

      Поставщик                                                              Заказчик

 __________________________                           ____________________

        М.П.                                                                           М.П.

Приложение № 5

К  договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование товара, характеристика  и количество.

1. Расчеты производятся  по безналичному расчету, согласно оригиналам накладной, счета,  счета-фактуры и сертификата на  фактически поставленную продукцию.

  2. Автотранспорт, в котором производится доставка пищевых продуктов, должен быть оборудован для перевозки данных видов продукции с соблюдением санитарно-гигиенических требований, иметь санитарный паспорт. Водители должны быть обеспечены личными медицинскими книжками.

  3.  Поставка молока только по заявке заказчика ежемесячно, в заранее оговоренное  время.

  4. Фактическое потребление в течение этого периода будет корректироваться. 

  5.   Доставка молока до Красногвардейского бульвара, д.17, стр.1, разгрузка и подъем по этажам (с первого по четвертый).

                         Заказчик:                                                        Поставщик:

          ____________________                                                      ____________________

                                М.П.                                                                                            М.П.

Скачать в WORD

По вопросам составления и экспертизы договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений рекомендуем обратится к юристу по телефону - 8 (919) 722-05-32 
Абонентское обслуживание физических и юридических лиц - www.mashenkof.ru